Number of the records: 1
Negative Effects Caused by COVID-19 on Critical Path of Construction Projects
Title Negative Effects Caused by COVID-19 on Critical Path of Construction Projects Translation Negatívne účinky spôsobené COVID-19 na kritickú cestu stavebných projektov Author info Oliver Haas, Peter Markovič Author Haas Oliver Co-authors Markovič Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM Source document Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. Pp. [1-12] online. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021 / Hrušovská Dana ; Kmety Barteková Mária ; Raková Monika ; Trúchliková Mária ; Current Problems of the Corporate Sector 2021 International Scientific Conference. ISSN 2261-2424 DOI 10.1051/shsconf/202111503005 Note VEGA 1/0240/20 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition France Keywords pandémia * koronavírus * dodávatelia * projekty stavebné * právo zmluvné * vzťahy dodávateľsko-odberateľské * vzťahy obchodné záväzkové * riadenie vzťahov s dodávateľmi Annotation Analýza dôsledkov pandémie ochorenia COVID‑19 spôsobeného novým koronavírusom na inžinierske a stavebné projekty. Analýza používania pandémie ako všeobecnej „výhovorky“ stavebných spoločností pre oslobodenie od zmluvných záväzkov, napr. odškodného. Porovnanie existujúcej literatúry z judikatúry, predchádzajúcich rozhodnutí súdov a projektových riadení s potenciálnymi globálnymi argumentmi a argumentmi vyššej moci na základe prípadov súvisiacich s COVID-19. Výsledky ukazujúce, že všeobecný argument COVID-19 nie je použiteľný, môže vychádzať iba z existujúcich zmluvných ustanovení či presných záznamov o skutočnej situácii. Ak sa dodávateľ rozhodne spoliehať na globálny argument COVID-19, ide o riskantné úsilie, ktoré sa môže obrátiť proti nemu. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E21 00336-015, online
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 635.1 KB verejne dostupné 
article
Number of the records: 1